Licitacion publica nro 01/2010




descargar 0.59 Mb.
títuloLicitacion publica nro 01/2010
página1/13
fecha de publicación31.01.2016
tamaño0.59 Mb.
tipoDocumentos
med.se-todo.com > Finanzas > Documentos
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13




COMISION EVALUADORA












COMISION EVALUADORA










Ejército Argentino

2010 – Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo”

Liceo Militar “General Roca”



LICITACION PUBLICA NRO 01/2010


Art 25 Inc A Dec Del 1023/01


Pliego de Bases y Condiciones Particulares


Nombre del organismo contratante
Liceo Militar “General Roca”


PROCEDIMIENTO DE SELECCION


Tipo: Licitación Pública

Nº: 01

Ejercicio: 2010

Clase: De etapa única nacional

Modalidad: Sin modalidad




Expediente Nº: LQ 10 – 0611/5




Rubro comercial: Construcción y colocación de rejas perimetral y pavimento de calle internas




Objeto de la contratación: Construcción y colocación de rejas perimetral y pavimento de calle internas




Costo del pliego: Sin costo



PLAZO PARA PRESENTACION DE OFERTAS




Lugar / Dirección
Plazo y Horario

Liceo Militar “General Roca” Servicio Administrativo Financiero

División Compras y Contrataciones

Ruta Nacional Nro: 3 y Avda Portugal

(9000) Comodoro Rivadavia

En días hábiles de 08:30 a 12:30 horas y hasta 15 Minutos antes de la apertura (08:15).


ACTO DE APERTURA

Lugar / Dirección
Plazo y Horario

Liceo Militar “General Roca” Servicio Administrativo Financiero

División Compras y Contrataciones

Ruta Nacional Nro: 3 y Avda Portugal

(9000) Comodoro Rivadavia

04 de mayo de 2010

Hora 0830


ESPECIFICACIONES
ÉÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»

ºRengº Cant ºUMDº Designaci¢n del Elemento º Unitario º Total º

ÌÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹

º0001º 1.00 ºMTSº ±±±±±± 3-3-9-05074-0002 ±±±±±±º º º

º º º º MANT. DE VIAS DE COMUNICACION;º º º

º º º º DESCRIPCION REPARACION CARPETAº º º

º º º º ASFALTICA.////////////////////º º º

º º º º PAVIMENTO DE CALLE INTERNAS º º º

º º º º DEL INSTITUTO SEGUN MEMORIA º º º

º º º º DESCRIPTIVA ADJUNTO. º _________ º __________ º

º º º º º º º

º0002º 1.00 ºS/Uº ±±±±±± 3-3-1-02479-0001 ±±±±±±º º º

º º º º CARPINTERIA METALURGICA;//////º º º

º º º º DESCRIPCION CARP. EN ALUMINIO.º º º

º º º º CONSTRUCCION Y COLOCACION DE º º º

º º º º CERCO PERIMETRAL SOBRE AVENIDAº º º

º º º º PORTUGAL SEGUN MEMORIA º º º

º º º º DESCRIPTIVA. º _________ º __________ º

º º º º º º º

ÈÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ



IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA EN LETRAS:




$



Cláusulas Particulares
1.- NORMAS LEGALES:

En todo cuanto no esté previsto en estas Cláusulas Particulares, se regirá por el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto Delegado del Poder Ejecutivo Nacional Nro 1023/2001 y su Reglamentación Transitoria, Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro 436/2000, sus normas complementarias, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios con el Estado Nacional, Resolución del Ministerio de Economía Nro 834/2000, la Ley 25.551 Compre Trabajo Argentino, Ley 24467 y Decreto 1075/01 (Fomento de las MiPyME).
ACLARACIÓN: La presente contratación está dirigida al oferente comprendido en los términos del artículo 25, inciso a) del Decreto Delegado Nro 1.023/01.

La presentación de la Oferta implica que el proponente conoce y acepta la totalidad de las prescripciones contenidas en las referidas normas y disposiciones reglamentarias, así como la evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias.
COMPOSICION DEL PRESENTE PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES:

  1. Anexo 1: Memoria descriptivas – Pavimento de calle internas

  2. Anexo 2: Memoria descriptiva – construccion y colocacion de rejas


EN RELACION A LA OBTENCIÓN DEL PLIEGO:
El pliego de bases y condiciones particulares se entregará hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la fecha y hora prevista para la apertura, sin costo, de lunes a viernes de 0830 a 1230 horas, en el Liceo Militar General Roca en la División V Finanzas – Ruta Nacional Nro 3 y Av. Portugal, Comodoro Rivadavia, Pcia de Chubut (9000), o bien podrá ser obtenido del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) www.argentinacompra.gov.ar, quien remitirá en forma automática (onc@sgp.gov.ar) a la Unidad Operativa de Compras (UOC), la comunicación de obtención del pliego por Internet y confirmará la recepción del mensaje al interesado, quien deberá imprimir el correo recibido al descargar el pliego y presentarlo con la oferta (CIRCULAR 24 ONC).

La dirección de correo electrónico que indique el oferente es donde se cursaran todas las comunicaciones que se efectúen.
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

  1. Presentación

El pliego de bases y condiciones particulares se recepcionará en este Instituto hasta las 12:30 horas del día 04 de mayo del corriente año, siendo depositada en la urna habilitada a tal efecto en este Instituto en días hábiles en el horario de 08:30 a 12:30 horas y de 16:00 a 18:00. A partir de la fecha y hora indicada precedentemente, no se admitirán ofertas, aún cuando el Acto de Apertura no se hubiere iniciado.


  1. Forma

La propuesta será presentada por original:


      1. En sobre perfectamente cerrado y contendrá en su cubierta la identificación de la licitación, el día y hora de apertura y la identificación del oferente.


2) La oferta se realizará preferentemente en el formulario “SIRVASE COTIZAR” o en otro provisto por el oferente, siempre y cuando contenga como mínimo los datos requeridos por el contratante y firmado por el oferente o representante legal.

3) Podrán estar escritas a máquina o manuscritos en tinta, con letras legibles y redactadas en idioma nacional, a los efectos de evitar posibles errores en su evaluación.

4) Las enmiendas y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas al pie y firmadas por el oferente o representante legal.

5) Las ofertas deberán ser expresadas en PESOS, incluyendo IVA sin discriminar, en atención a que el EJERCITO ARGENTINO reviste ante el Impuesto al Valor Agregado el carácter de “IVA EXENTO”. La cotización deberá ser integral, debiendo reflejarse en la misma la totalidad de la erogación a que corresponde cada bien.

6) No se aceptaran ofertas parciales del renglón cotizado.

7) No se aceptaran ofertas alternativas.


  1. Composición

Las ofertas estarán integradas por la siguiente documentación:

  1. Sírvase Cotizar, en el que deberá especificar el precio unitario en números, con referencia a la unidad de medida establecida en éstas Cláusulas Particulares, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en PESOS.

Si el total consignado para el renglón no respondiera al precio unitario, se tomará como válido este último.

  1. Constancia de retiro del Pliego o comprobante de la obtención del mismo del sitio de Internet de la ONC, según corresponda.

  2. Anexo 1 – Planilla de datos del oferente.

  3. Los Inscriptos en el SIPRO deberán presentar DDJJ de habilidad para contratar con la Adm Pública (Formulario 13 de la Resolución 39/05 de la Subsecretaría de Gestión Pública y Formulario 14 Declaración Jurada de Juicios con el Estado Nacional). Si hubiera variaciones desde su última presentación, deberá adjuntar la información que se modifique en los formularios estándar de la presentación original. Deberá presentar constancia de inscripción en el SIPRO.

  4. Los no inscriptos en el SIPRO deberán cumplimentar el procedimiento de la preinscripción por Internet, de acuerdo al Artículo 1 del Anexo I de la Resolución 39/05 de la Subsecretaría de la Gestión Pública, adjuntando a la oferta la documentación respaldatoria establecida en el Artículo 12 del PUBCG.

  5. Las ofertas que no estén firmadas por los titulares deberán adjuntar el correspondiente poder de representación certificado por escribano y colegiado cuando el escribano interviniente fuese de una jurisdicción diferente a la del Organismo Contratante.

  6. Garantía de Mantenimiento de Oferta.

  7. Las Personas Jurídicas (Sociedades Comerciales) deberán presentar fotocopia del contrato social y/o acta constitutiva de la sociedad, donde figure la nomina de las autoridades y/o representante legal, todas las fotocopias deberán estar autenticadas por escribano y colegiado cuando el escribano interviniente fuese de una jurisdicción diferente a la del Organismo Contratante.



DE LA PRESENCIA EN LA APERTURA:

Podrán presenciar la apertura de ofertas las personas que deseen hacerlo. Únicamente podrán firmar el Acta respectiva los titulares, representantes o apoderados legales de los oferentes.
CAUSALES DE INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS: (Decreto 436/00 – Art. 74)

Se declarara inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:

a) Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal.

b) Que estuviere escrita con lápiz.

c) Que careciera de la garantía exigida en el presente pliego.

d) Que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el ESTADO NACIONAL.

e) Que contuviere condicionamientos.

f) Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas.

    1. Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.



EL DOMICILIO SERA EL QUE FIJE EL PROVEEDOR, EL CUAL SE TENDRA POR VALIDA PARA TODAS LAS COMUNICACIONES QUE DEBAN PRACTICARSE AL ADJUDICATARIO SIENDO DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE TODO CAMBIO QUE EVENTUALMENTE PUDIERA PRODUCIRSE.
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: El Plazo de Mantenimiento de las Ofertas será de 30 días hábiles administrativos a contar desde la fecha de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.
GARANTÍAS: CLASES Y PORCENTAJES:

De mantenimiento de oferta, el monto deberá ser en todos los casos equivalente al CINCO (5) por ciento del valor total ofertado.

De cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 10% del monto total adjudicado.
FORMA DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS:

Las garantías se constituirán de acuerdo a lo determinado en el Artículo 5. II del PUBCG. En caso que se constituya:

  1. Con seguro de caución, las compañías aseguradoras emisoras de pólizas de Seguros de Caución, deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación para operar con este tipo de coberturas. No estar eliminadas o suspendidas del Registro de la Superintendecia de la Nación o que figuren en él como: “sin información y/o con información parcial”. Deberá estar firmada por los representantes o responsables de las entidades aseguradoras contenidas en las pólizas correspondientes, y deberán estar certificadas por Escribano Público. (Decreto Nro 3969/71). El asegurador se constituirá en deudor solidario, liso y llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división, en los términos del Art. 2013 del Código Civil.

  2. Con dinero en efectivo: el depósito deberá efectuarse en el Banco de la Nación Argentina a la orden del LICEO MILITAR GENERAL ROCA – Cta Cte Nro 208-20022/04 – CBU 0110208820020820022042 o en su defecto a través de una transferencia interbancaria, debiendo adjuntarse con la oferta la respectiva boleta de depósito.

En todos los casos se deberá presentar la garantía de oferta, excepto cuando el monto de la misma sea inferior a PESOS DOS MILQUINIENTOS ($ 2.500.-) (Art. 55 e) Decreto 436/00.

  1. Contragarantía:

    1. El Art 52 Inc c) del Dec 436/2000 indica: “Contragarantía por el equivalente de los montos que reciba el adjudicatario como adelanto en aquellas contrataciones en que los Pliegos lo previesen (en concordancia con el Art. 5º 1 c) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales)”

    2. Por lo expuesto, en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares puede fijarse un plazo de pago distinto al establecido en el citado Artículo 32 del Pliego Único, pero para el caso en que se otorguen pagos anticipados, existe la obligación por parte de los Adjudicatarios de constituir la pertinente contragarantía. Por un monto igual al importe adelantado. En este caso, no será necesario requerir la autorización al PEN.


TRIBUTACIÓN IMPOSITIVA:
Cuando las ofertas superen o igualen los PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) La Unidad Operativa de Contrataciones del LICEO MILITAR GENERAL ROCA, verificará a través de la página Web de la AFIP que el Certificado Fiscal para Contratar del oferente se encuentre con habilitación vigente caso contrario será desestimada la oferta, No siendo necesaria su presentación con la oferta.

Cuando las ofertas sean inferiores a los PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), el oferente deberá presentar una Declaración Jurada que no posee Deuda Provisional.

Para aquellos oferentes que posean Certificado Fiscal para Contratar, no será necesaria la presentación de la citada Declaración Jurada.
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO:

Dentro del plazo de mantenimiento de oferta se emitirá la correspondiente Orden de Compra y se notificará en forma fehaciente al adjudicatario. Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los TRES (3) días de recibida la notificación, el organismo podrá adjudicar

la licitación al oferente que siga en el orden de mérito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas.

Dentro del término de OCHO (8) días de recibida la orden de compra, deberá constituir la garantía de cumplimiento de contrato, conforme a lo establecido en los Puntos 9 y 10 del

presente pliego. Vencido dicho plazo, en caso de incumplimiento, se rescindirá el contrato con aplicación de las penalidades.

El proveedor no puede transferir a terceros las obligaciones emergentes de la orden de compra.
PLAZO DE OBRA:

Será no mas de ciento veinte (120) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra por parte del adjudicatario.
TÉRMINOS PARA OTORGAR CONFORMIDAD EN CALIDAD Y RECEPCION DEFINITIVA.

Los recibos y/o remitos que se firmen en el momento de la entrega, conformaran la recepción en calidad en condición “A REVISAR”, siendo esta conformada dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la entrega de los elementos.
FACTURACIÓN

El servicio será facturado a nombre del LICEO MILITAR GENERAL ROCA, con domicilio en RUTA NACIONAL NRO 3 Y AV. PORTUGAL, Comodoro Rivadavia – Pcia Chubut.

La factura deberá ser presentada por original en el Servicio Administrativo Financiero del LICEO MILITAR GENERAL ROCA. Ruta Nacional Nro 3 y Av. Portugal, Comodoro Rivadavia – Pcia Chubut.

A los efectos de permitir constatar la exención de IVA ó Ganancias, el oferente deberá presentar la documentación que acredite la situación que revista frente a la Resolución General DGI Nº 3125/90, a fin de proceder a realizar o no las retenciones correspondientes.
FORMA DE PAGO

El pago se efectuará en dos veces (50% al inicio de obra y el 50% restante al termino de la misma) de acuerdo a la normativa en vigencia, a través de la Tesorería General de la Nación, Cuenta Única del Tesoro de acuerdo a lo expresado precedentemente, conforme las disposiciones de la Resolución 262/95 de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.
RECONOCIMIENTO DE PRECIOS

Los precios adjudicados serán considerados invariables, no procediendo ningún tipo de incremento por reconocimiento de precios o cualquier mecanismo que actualice los mismos durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, no se aceptarán las ofertas que condicionen la invariabilidad de sus precios a eventuales fluctuaciones del mercado.

CESIONES DE CREDITO

El adjudicatario que, cumplidas las exigencias contractuales cediera total o parcialmente su crédito a un tercero en los términos establecidos en el Código Civil para esta figura (Artículo 1.434 y subsiguientes), deberá notificar tal circunstancia al SAF del Liceo Militar “General Roca” dentro de las “SETENTA Y DOS (72) HORAS” de producida la cesión, la que deberá ser indefectiblemente efectuada por Escribano Público, bajo apercibimiento de nulidad.

Las Cesiones de Crédito deberán ser extendidas por Escribano Público, quien efectuará la notificación del acto en el domicilio del SAF del Liceo Militar “General Roca” sito en Ruta Nacional Nro 3 y Av. Portugal Comodoro Rivadavia – Chubut (9000), en el horario de 08.30 a 12.30 hs en días hábiles. La notificación se hará mediante presentación del testimonio y tres (3) copias, (certificadas por el Escribano y colegiadas cuando correspondiera).

El cedente tendrá la responsabilidad de comunicar al cesionario sobre todo lo relacionado al sistema operativo de cancelación de deudas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y la necesidad de inscribirse en el Registro de Beneficiarios para su posterior cancelación.
Cesiones de Créditos: Características Generales:
La Cesión de créditos constituye un acto de carácter legal, por el cual el poseedor de un crédito cede a otra persona (física o jurídica) los derechos que le corresponden para su percepción.

Las cesiones de créditos deben contener los siguientes elementos:

  1. Los créditos cedidos deberán ser individualizados con absoluta preescisión.

  2. Número de Orden de Compra, Unidad ejecutora de la Contratación y Nro de las facturas con sus correspondientes montos.

  3. Datos completos del Cedente y Cesionario (DNI, CUIT, domicilio, etc)

  4. Todo otro dato que se considere necesario.

  5. Todo trámite o consulta del cedente o cesionario, deberá ejecutarse en el SAF-UD donde se formalizó la cesión y donde es llevado el “Registro de Cesiones de Créditos”.

Para dejar sin efecto una cesión, deberá efectuarse por medio de Escribano Público.
VICIOS OCULTOS O REDHIBITORIOS:

La inspección y aceptación por parte del Ejército Argentino, no desliga al adjudicatario de su responsabilidad por defectos y/o roturas de los envases de los efectos en el momento de la entrega.
RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

El personal utilizado por la adjudicataria para realizar la entrega, no adquiere por esta contratación ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Ejército Argentino, siendo por cuenta de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado.

Queda bajo exclusiva responsabilidad de la firma adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con el cumplimiento de la prestación/entrega.

Será responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los bienes de propiedad del Organismo Contratante y/o a terceros como consecuencia de dolo, culpa, actos u omisiones de deberes propios y falta de cuidado o negligencia en el cumplimiento del Contrato.

El Adjudicatario se obliga a cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales- que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación al personal que contrate o preste servicios a su favor a tal efecto.
PENALIDADES Y SANCIONES:

Los adjudicatarios o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades y sanciones:


    1. PENALIDADES:

1. Pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato.

2. Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

3. Rescisiones contractuales por su culpa.

    1. SANCIONES:

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los adjudicatarios o cocontratantes podrán ser pasibles de las siguientes Sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones: suspensión o inhabilitación.
FACULTAD DE LA ADMINISTRACION

La Autoridad competente, podrá dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicación, sin que ello acuerde derecho alguno a los proponentes para que se reembolsen los gastos en que hubieren incurrido en la

preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo de acuerdo al Art 61 del Decreto Nro 436/00 y Art 33 del PUBCG.
CONSULTAS, ACLARACIONES Y RESPUESTAS – CIRCULARES:

Todas las solicitudes de aclaraciones administrativas al presente pliego, deberán ser presentadas por escrito en la Mesa de Entradas y Salidas del LICEO MILITAR GENERAL ROCA, ubicado en Ruta Nacional Nro 3 y Av. Portugal – Div SAF (Contrataciones) – Comodoro Rivadavia – Pcia. de Chubut, sin excepción, en el horario de 08:30 a 12:30 horas, hasta el segundo día hábil administrativo anterior a la fecha prevista para la presentación de las ofertas inclusive.

Cualquier duda que surja por parte del oferente sobre los aspectos contenidos en el cuerpo y/ó anexos, deberá dirigirse a: LICEO MILITAR GENERAL ROCA, ubicado en Ruta Nacional Nro 3 y Av. Portugal – Div SAF (Contrataciones) – Comodoro Rivadavia – Pcia. de Chubut, en el horario de 08:30 a 12:30 horas.

Este LICEO MILITAR GENERAL ROCA se reserva el derecho de modificar el presente pliego mediante circulares aclaratorias o modificatorias hasta VEINTICUATRO (24) horas antes de la apertura.
INTERPRETACIONES:

En caso de divergencias ante interpretaciones de alguna o algunas de las cláusulas establecidas en el presente Pliego y anexos, previa consulta y opinión del adjudicatario, prevalecerá la del LICEO MILITAR GENERAL ROCA.
VISTA DE LAS ACTUACIONES E IMPUGNACIONES:

Los originales de las ofertas estarán a disposición de los oferentes para su vista, en el Servicio Administrativo Financiero en el horario de 0830 a 1230 horas, por el término de CINCO (5) días contados a partir de la apertura de las ofertas.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los CINCO (5) días de notificado, período en el cual se pondrá el expediente a disposición de los oferentes para su vista. Las impugnaciones que se efectúen se entregarán en la Mesa de Entradas y Salidas del LICEO GENERAL MILITAR ROCA en el horario de 08:30 a 12:30 horas.

PUBLICIDAD:

El proveedor no podrá, salvo expresa autorización del Ejército Argentino, efectuar publicidad haciendo referencia a que esos productos fueron adquiridos por la Fuerza.
PRESENTACIÓN DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS:
Todo documento fotocopiado, podrá ser presentado con certificado expedido ante Escribano Público y colegiado cuando corresponda; o en su defecto podrán efectuarse certificaciones

por la autoridad administrativa competente antes de la apertura, previo cotejo con el original que será devuelto al oferente(Decreto 1883/91 Art.27).
CONCURRENCIA A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA:
En casos de divergencias en la interpretación o aplicación en relación al acto licitario, tras agotar la vía administrativa, el adjudicatario se somete a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de Comodoro Rivadavia - Chubut, renunciando a cualquier otro fuero


que pudiere corresponder como así también a recusar sin causa al magistrado interviniente, a tal efecto el adjudicatario deberá fijar domicilio legal en el Estado Nacional.
ORDEN DE PRELACION:

En caso de existir discrepancias entre los documentos, regirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto 1023/01.

- Decreto 436/00.

- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- La Oferta.

- La Adjudicación.

- La Orden de Compra.

ANEXO 1 - MEMORIA DESCRIPTIVA - PAVIMENTO DE CALLE INTERNAS
LICEO MILITAR “GENERAL ROCA”

LICITACION PUBLICA Nº 01 /2010
OBRA: “PAVIMENTO CALLES INTERNAS DEL INSTITUTO”



ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO I




  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

similar:

Licitacion publica nro 01/2010 iconConvocatoria a la licitación pública para celebrar contrato de obra pública a precios unitarios

Licitacion publica nro 01/2010 iconConvocatoria a la licitación pública para celebrar contrato de obra pública a precios unitarios

Licitacion publica nro 01/2010 iconConvocatoria a la licitación pública para celebrar contrato de obra pública a precios unitarios

Licitacion publica nro 01/2010 iconConvocatoria a la licitación pública para celebrar contrato de obra pública a precios unitarios

Licitacion publica nro 01/2010 iconConvocatoria a la licitación pública para celebrar contrato de obra pública a precios unitarios

Licitacion publica nro 01/2010 iconConvocatoria a la licitación pública para celebrar contrato de obra pública a precios unitarios

Licitacion publica nro 01/2010 iconConvocatoria a la licitación pública para celebrar contrato de obra pública a precios unitarios

Licitacion publica nro 01/2010 iconBases de licitación pública nacional para celebrar contrato de obra pública a precios unitarios

Licitacion publica nro 01/2010 iconBases de licitación pública nacional para celebrar contrato de obra pública a precios unitarios

Licitacion publica nro 01/2010 iconBases de licitación pública nacional para celebrar contrato de obra pública a precios unitarios


Medicina



Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
med.se-todo.com