descargar 3.74 Mb.
|
COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTECONVOCATORIA PUBLICA No. 001El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), ha recibido el préstamo número 1161/OC-ME, del Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar parcialmente el Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales 2002. Parte de este préstamo fue asignado a la realización de pagos por ejecución de obras en los subproyectos: construcción de sanitarios ecológicos secos, construcción de olla de captación pluvial, construcción de sistema de agua potable y construcción de sistema de saneamiento; en virtud de lo anterior, la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción I, 30, 31, 32 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, convoca a participar a personas mexicanas y de los países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, que estén en posibilidad de llevar a cabo dichos trabajos, los cuales se adjudicarán mediante contrato a través del concurso que a continuación se describe:
* Las bases de la licitación, se encuentran disponibles para consulta y venta desde el día de publicación de la presente y hasta, inclusive, el sexto día natural, previo al acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas, en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en las oficinas que ocupa la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la CEAMA, ubicadas en calle Aurora número 26, fraccionamiento Maravillas, Cuernavaca, Morelos, código postal 62230, teléfonos (01 777) 313-69-89 y 313-90-00 y fax 3-13-43-08, en horario de oficina de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. * La forma de pago es, depósito en efectivo, cheque certificado o de caja, en cualquier sucursal de Banamex, S.A. o Citibank, S.A., en la cuenta número 107-7975264, a nombre del Gobierno Libre y Soberano del Estado de Morelos; en compraNET, mediante los recibos que genera el sistema. * Sitio de reunión para realizar la visita al lugar de los trabajos y junta de aclaraciones: Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la CEAMA, ubicada en calle Aurora número 26, fraccionamiento Maravillas, Cuernavaca, Morelos, código postal 62230, teléfonos (01777) 313-69-89 y 313-90-00 o 3-13-43-08. * El acto de presentación de proposiciones que contengan los aspectos técnicos y económicos, será en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, sita en el segundo piso del Palacio de Gobierno del Estado, Plaza de Armas sin número, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, código postal 62000. * El plazo de ejecución de los trabajos para la construcción de 160 sanitarios ecológicos secos será de 60 días naturales, con la fecha de inicio señalada. * El plazo de ejecución de los trabajos para la construcción de 185 sanitarios ecológicos secos será de 60 días naturales, con la fecha de inicio señalada. * El plazo de ejecución de los trabajos para la construcción de 145 sanitarios ecológicos secos será de 60 días naturales, con la fecha de inicio señalada. * El plazo de ejecución de los trabajos para la construcción de 160 sanitarios ecológicos secos será de 60 días naturales, con la fecha de inicio señalada. * El plazo de ejecución de los trabajos para la construcción de 165 sanitarios ecológicos secos será de 60 días naturales, con la fecha de inicio señalada. * El plazo de ejecución de los trabajos para la construcción de olla de captación pluvial con equipo de cloración, será de 120 días naturales, con la fecha de inicio señalada. * El plazo de ejecución de los trabajos para la construcción de sistema de agua potable, será de 120 días naturales, con la fecha de inicio señalada. * El plazo de ejecución de los trabajos para la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, será de 120 días naturales, con la fecha de inicio señalada. * El plazo de ejecución de los trabajos para la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, será de 120 días naturales, con la fecha de inicio señalada. * El idioma en que deberán presentarse las proposiciones sera: español. * La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. * Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la(s) licitación(es), así como en las proposiciones presentadas por el licitante, podrán ser negociadas. * La experiencia y capacidad técnica deberá consistir en historial de la empresa sobre la realización de obras similares a las que son objeto de esta convocatoria, la cual deberá anexarse a la propuesta técnica (documento AT-3). * Los interesados deberán presentar la siguiente documentación en original y copia: a elección del contratista dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica, tratándose de asociación en participación, se anexará el contrato de asociación y los requisitos deberán ser presentados por cada uno de los asociados y asociantes: 1. Solicitud por escrito, indicando el número y descripción de la licitación. 2. Escrito en el que manifieste su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo; mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. 3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 4. Documentación que compruebe el capital mínimo requerido, con base en la declaración anual 2001 o en estados financieros del ejercicio inmediato anterior con dictamen de contador público autorizado por la S.H.C.P., en papel membretado y anexando copia de su cédula profesional. 5. Tratándose de persona moral, presentará escrito mediante el cual manifieste bajo protesta de decir verdad, que su representante y/o apoderado legal, cuenta la suma de facultades suficientes para comprometerse en su nombre, en los actos relativos a la presente convocatoria y que dicha representación no le ha sido revocada, ni limitada de manera alguna, mismo que contendrá los datos siguientes: a) De la persona moral: denominación o razón social; descripción del objeto social; relación de nombres de los accionistas; número y fecha de la escritura pública en la que conste su constitución y, en su caso, las correspondientes a sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó, así como los datos de inscripción en el Registro Público correspondiente; deberá señalarse la clave del Registro Federal de Contribuyentes ante la S.H.C.P.; número de registro patronal ante el IMSS-INFONAVIT en los casos que así proceda. b) Del representante y/o apoderado legal: nombre completo número y fecha del instrumento notarial del cual se desprendan la suma de facultades suficientes para suscribir las propuestas, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que lo protocolizó, así como los datos de inscripción en el Registro Público correspondiente; identificación oficial (credencial de elector o pasaporte vigente). 6. Tratándose de personas físicas: acta de nacimiento, identificación oficial (credencial de elector o pasaporte vigente), clave del Registro Federal de Contribuyentes ante la S.H.C.P., así como el número de registro patronal ante el IMSS-INFONAVIT, en los casos que así proceda. 7. Declaración anual del ejercicio 2001 y declaraciones provisionales correspondientes al 2002. 8. Se deberá presentar comprobante de pago de bases de licitación, con sello del banco que certifica, su entero por inscripción. * En el caso de personas extranjeras, para cumplir con los puntos 4, 5 y 7, deberán presentar documentos análogos de conformidad con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 1995, referente a la convención por la que se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros. * Con relación a la documentación legal, previamente al acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas, la convocante a solicitud del interesado, podrá efectuar revisiones preliminares y registro de documentación en las oficinas que ocupa la Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento de la CEAMA, sitas en calle Aurora número 26, fraccionamiento Maravillas, Cuernavaca, Morelos; a partir de la publicación de la presente convocatoria, en horario de oficina de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas. * Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: evaluadas las proposiciones, el contrato se adjudicará entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En los actos de presentación y apertura de proposiciones, se desecharán las que no cumplan con los requisitos solicitados por la convocante. * Condiciones de pago: mediante estimaciones, las que deberán realizarse por periodos mensuales y por conceptos de trabajos terminados, asimismo el plazo del pago de dichas estimaciones será dentro de un plazo no mayor de 20 días naturales, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. * No se permitirá la subcontratación de ninguna partida de trabajos. * Anticipos: para el inicio de los trabajos el 30% de la asignación presupuestal aprobada para el contrato, siendo el 20% para la adquisición de materiales y demás insumos y el 10% para instalaciones y traslados de maquinaria y equipo. CUERNAVACA, MOR., A 21 DE MAYO DE 2002. SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR RUBRICA. (R.- 161618) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION LICITACION PUBLICA NACIONAL CONVOCATORIA 004 SEGUNDA CONVOCATORIA En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de servicio de recolección, transporte externo, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos biológico-infecciosos, de conformidad con lo siguiente:
|